Art. 7:753 BW

Vertraging deeloplevering. Ontwerpverantwoordelijkheid. Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op een korting op de aannemingssom. Opdrachtnemer kan geen aanspraak maken op termijnverlenging, schadevergoeding of vergoeding van kosten. Opdrachtnemer is tegenover opdrachtgever aans

Meerwerk waarvoor geen prijs is bepaald. Maatstaf voor toepassing tenzij-bepaling in art. 7:755 BW. Redelijke prijs als bedoeld in art. 7:752 lid 1 BW.

Aannemingsovereenkomst, algemene voorwaarden, battle of forms, meerwerk ex 7:755 of kostenverhogende omstandigheden ex 7:753, waarschuwingsplicht.

kopje volgt.

Verbintenissenrecht. Aanneming van werk. Geschil tussen aannemer en opdrachtgever n.a.v. te late oplevering van eerste bouwdeel van herontwikkeld winkelcentrum (‘Mall of the Netherlands’). Contractuele korting? Vergoeding van vertragingsschade?

Overeenkomst van opdracht. Gedeeltelijke toewijzing van een vordering tot betaling facturen. Ongerechtvaardigde verrijking.

Overeenkomst tot renoveren en verduurzamen van woningen. Garantstelling ingeroepen (uitleg of garantstelling in dit geval vergelijkbaar is met Bouwgarant). Wijzigingen van aanneemwerkzaamheden staan niet in de weg aan inroepen borgstelling. Garantsteller kan zich niet beroepen op

Verbintenissenrecht; overeenkomst tot aanneming van werk (hijswerkzaamheden); is er meerwerk verricht en is daarvoor een hogere prijs verschuldigd dan de prijs die in de overeenkomst was opgenomen? (artikel 7:755 BW); is voldaan aan de waarschuwingsplicht?

Aanneming. Bouw winkelcentrum. Opdrachtgever die geen tijdschema opstelt hoewel dit is overeengekomen en vervolgens ook de tijdsplanning niet aanpast terwijl er wel sprake is van wijzigingen in het werk, komt geen beroep toe op vertragingsboetes.

Asbestsanering. Meerwerk naar aanleiding van een aanbesteding. Werk ten onrechte stilgelegd.

Compensatieovereenkomst; karakter, tekortkoming, vervangende schadevergoeding, schuldeisersverzuim

“Aanneming van werk. Vaste prijs? Richtprijs? Redelijke prijs? Mogelijkheid van schade als gevolg van onrechtmatigheid van gelegd beslag vanwege de wijze van verkrijging van het beslagverlof”.

paragraaf 47 UAV; kostenverhogende omstandigheden na aanbesteding werk; stijging staalprijzen

Rechtbank beantwoordt de vraag of er aantekening in het patiëntendossier moest worden gehouden van controleresultaten op de verpleegafdeling. Artikel 7:454, eerste lid BW, verplicht hiertoe, óók al was er geen protocol. Het betrof gegevens die de verlening van veilige zorg aan de

Verbouwing woning. Aannemer aansprakelijk voor gebrekkig en niet voltooid werk. Ook bouwbegeleider is aansprakelijk jegens opdrachtgeefster wegens gebrekkig toezicht. Vernietiging aansprakelijkheidsbeperking art. 15 lid 3 DNR 2011 (o.g.v. art. 6:233 BW (onredelijk bezwarend jege

Tussenvonnis. Puingranulaat blijkt vervuild na sloop. Drie mogelijke oorzaken met partijen besproken. Gedaagde mag bewijzen dat zij gips gescheiden heeft afgevoerd.

Aanneming van werk. Gebrekkige dakbedekking. Vordering van onder meer vervangende schadevergoeding en terugbetaling onverschuldigde betaling toegewezen.

BNB heeft als aannemer werkzaamheden verricht voor de bouw van winkelcentrum “The Mall of the Netherlands” in Leidschendam. Deze zaak gaat onder andere over meerwerk, bouwtijdverlenging en de kosten van vertraging. Zie uitgebreider het overzicht van het vonnis (2.1-2.2). Van de g

Bouwrecht. Aanneming van werk. Uitleg overeenkomst en deskundigenrapport.

vernietiging verstekvonnis. Geen ontbinding, maar eenzijdige opzegging

Ontbinding overeenkomst adiabatisch koelsysteem met een beroep op dwaling afgewezen

Partij A heeft bouwwerkzaamheden verricht aan de woning en een bijgebouw van partij B In deze zaak gaat het onder meer om de vraag of partij B de factuur van partij A voor die werkzaamheden moeten betalen. Verder gaat deze zaak om de vraag of partij A zijn werkzaamheden goed heef

Tussenarrest. Prijsaanpassing? Artikel 7:753 BW. Gestegen staalprijzen mogen worden doorbelast vanaf het moment dat is gewaarschuwd voor de noodzaak van een prijsverhoging. Hof vraagt nadere informatie.

Civiel recht. Bodemzaak. Vorderingen in conventie en in reconventie. Partijen hebben een overeenkomst gesloten op grond waarvan eiseres in conventie sloopwerkzaamheden heeft verricht bij gedaagde in conventie. In conventie: eiseres in conventie is van mening dat gedaagde in conve

De rechtsverhouding tussen aannemer en projectontwikkelaar bevat niet de essentialia van een aannemingsovereenkomst. De vorderingen van de aannemer op grond van onvoorziene prijsverhogingen en meerwerk worden daarom niet beoordeeld aan de hand van de wettelijke bepalingen over aa