Art. 7:753 BW

Aanneming van werk; kostenverhogende omstandigheden als bedoeld in art. 7:753 BW. Geen prijsverhoging voor extra kosten als gevolg van aanwezigheid schilders in pand; wel andere omstandigheden die recht geven op prijsverhoging.

Geschil tussen projectontwikkelaar en aannemer over de bouw van een woontoren. Aannemer heeft geen misbruik van omstandigheden gemaakt bij het sluiten van meerwerkovereenkomsten met de projectontwikkelaar. Projectontwikkelaar is verplicht opdracht te verstrekken tot het bouwen va

Tussenvonnis. Aanneming van werk.

Kostenverhogende omstandigheden aannemingsovereenkomst door toetsing Woningborg. Artikel 7:753 BW. Niet voldaan aan waarschuwingsplicht. Vraag of partijen in de aannemingsovereenkomst zijn afgeweken van artikel 7:753 BW. Redelijkheid en billijkheid.

overeenkomst van aanneming van werk, geen richtprijs maar vaste aanneemsom; waarschuwingsplicht voor onjuistheden in bestek: art 7:754 BW, voor prijsverhoging: 7:753 BW (kostenverhogende omstandigheden) en 7:755 BW (meerwerk); geen beroep op redelijkheid en billijkheid: uithollin

Bouwzaak. Kostenverhogende omstandigheden. Bij overeenkomst afgeweken van artikel 7:753 lid 1 BW. Verlenging bouwtijd. Problemen met puin in ondergrond, fundering en verontreiniging.

Bouwzaak. Installeren warmtepomp en aanbrengen plafond- en wandverwarming

Vordering ex artikel 7 753 lid 1 BW van onderaannemer tegen aannemer waarschuwingsplicht is kostenverhoging voldoende onderbouwd

Bodemzaak. Bouwrecht. Aannemingsovereenkomst. Vaststelling inhoud overeenkomst. Verzuim aannemer.

Waarschuwingsplicht in geval van kostenverhogende omstandigheden als bedoeld in artikel 7:753, derde lid BW. Ontgraven grond bleek ernstiger vervuld dan verwacht waardoor de kosten voor de verwerking van die grond hoger zouden uitvallen. Aannemer heeft de grond laten afvoeren zon

Kort geding, concurrentiebeding bij arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd; belangenafweging, zwaarwegend bedrijfs- en dienstbelang; overgangsrecht WWZ

Overeenkomst van aanneming van werk, termijnfacturen, meerwerk, verzuim, opschorting.

Bouwgeschil. Klussenbedrijf brengt offerte uit voor renovatie vroeg achttiende-eeuwse voormalige boerderij voor een veel te laag bedrag. Dit wordt duidelijk nadat het pand is gestript. Gedurende de uitvoering ontstaan er (communicatie)problemen en willen beide partijen van elkaar

-

Appel tegen deelvonnis. Aanneming van werk. Bouw van woning in opdracht van natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep op bedrijf. Opschortingsbevoegdheid aannemer? Tekortkoming? Gedeeltelijke ontbinding?

Aanbesteding riolering 2,5 miljoen. Meerwerk meerkosten 2,2 miljoen. Uitloop werkzaamheden van ruim een jaar. Afwijzen vordering. Onvoldoende gesteld dat sprake is van meerwerk. Geen goede planning uitvoerder, risico uitvoerder. Vaste prijs overeengekomen. Waarschuwingsplicht. EV

aanneming van werk, geen vaste prijs, maar richtprijs, voldaan aan de vereisten van artikel 7:752 lid 2 BW ?

.

Overeenkomsten tot het bewerken van onderdelen en assen voor de grootste kranen ter wereld. De conventie is gegrond op wanprestatie omdat gedaagde zich ten onrechte zou hebben beroepen op opschorting dan wel retentierecht. Vordering tot schadevergoeding na ontbinding. Eiseres moe

Aannemingsovereenkomst zware hijskraan. Uitleg. Aard van de overeenkomst en hoedanigheid van partijen. Uitvoerige regeling voor het geval aannemer meent aanspraak te kunnen maken op aanpassing aanneemsom. Beroep op die regeling door opdrachtgever onaanvaardbaar. Beoordelingskader

Aanneming van werk. Bouw en ontwerp van bio-energiecentrale. Grootschalig en zeer complex werk. Zeer gedetailleerde contractdocumentatie. Groot aantal geschilpunten. Aard van de overeenkomst: uitleg moet in dit specifieke geval primair plaatsvinden op basis van de in deze branche

Eiseres in conventie vordert betaling van openstaande facturen. Zij stelt dat de vordering van X bv op Go4Agri aan haar in eigendom is overgedragen en zij derhalve rechthebbende is geworden van die vordering. De vordering vloeit voort uit de tussen X bv en Go4Agri gesloten overee

Toepassing van vaste jurisprudentie inzake de zeer beperkte mogelijkheden tot vernietiging van een arbitraal vonnis. Puntsgewijze behandeling van gestelde "essentiële punten" waarop arbiters in het kader van een Tamara-arbitrage in de visie van de vernietiging vorderende partij g

Bouwtijdverlenging UAV?

Artikel 7:753 BW; geen tijdige waarschuwing na (extreme) staalprijsstijgingen met de kans waarop de hoofdaannemer op het moment van sluiten van de overeenkomst geen rekening hoefde te houden.